Исковое заявление об уплате неустойки *

Заказное ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ в арбитражный суд В Арбитражный суд ______________________________ Адрес:________________________ Истец:________________________ (организация) Адрес_________________________ Ответчик:_____________________ (организация) Адрес:________________________ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ на сумму ________ рублей Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия N____ от "___"_______19__г. на сумму _____________ за нарушение сроков начала подрядных работ, которые были определены договором N____ от "___"_____19__г. Несмотря на неоднократные предупреждения об ответственности за нарушение сроков начала работ, которые привели в конечном итоге к срыву сдачи объекта, Ответчик до сего времени к работе не приступил. Нашу претензию N_____ от "___"_____19__г. Ответчик не признал, ссылаясь на то, что у него недостает необходимых материалов для начала производства работ. Возражения Ответчика нельзя считать обоснованными, так как на момент заключения договора он имел в наличии все материалы. Просим арбитражный суд на основании изложенного взыскать с Ответчика пеню за несвоевременное начало исполнения подрядных работ в сумме ________ рублей и расходы по госпошлине в сумме _________ руб. Приложения: 1. Выписка из договора N______ от "___"_____19__г. 2. Копия согласованного графика производства работ. 3. Копия претензии от "____"_______19__г. 4. Копии писем-предупреждений Ответчику. 5. Ответ на претензию от "___"_______19__г. 6. Квитанция от "___"_____19__г. об отправке искового заявления Ответчику. 7. Платежное поручение от "___"______19__г. N____ на уплату госпошлины. Руководитель (Заказчика) (подпись) М.П. КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ Особенностями договора подряда является его возмездность (заказчик обязан оплатить выполненную работу), взаимность (стороны имеют права и несут обязанности по отношению друг к другу) и консенсуальность (договор считается заключенным во время достижения между заказчиком и подрядчиком соглашения по всем существенным условиям). Договор подряда оформляет отношения между двумя организациями, организациями и гражданами и между гражданами. Следует отличать договор подряда от других договоров о выполнении работы, в частности, от трудового договора, договора подряда на капитальное строительство и других договоров. Исполнением договора подряда удовлетворяются не только интересы предприятий и организаций, но и бытовые потребности граждан. В этом случае речь идет о заключении договора бытового заказа, имеющего определенную специфику. В частности, согласно статье 376 ГК РСФСР признаются недействительными условия, ограничивающие права заказчика, и, напротив, допускается расширение прав по сравнению с теми, которые установлены Типовыми договорами. В современных условиях расширения самостоятельности предприятий, при многообразии форм собственности, деятельности предприятий в условиях рыночных отношений важное значение приобретает правовое регулирование такой разновидности договора подряда, как договор переработки, в соответствии с которым изготовление продукции производится из сырья и материалов Заказчика. 

Представленные на сайте формы и тексты договоров - всего лишь образцы и их можно использовать, дорабатывая для каждого конкретного случая.

Уважаемые посетители! Группа юридических компаний «Лекс» специализируется в договорном законодательстве и предлагает Вам свои услуги по разработке договора. Юридическую услугу по составлению договора Вы можете заказать одним из следующих способов:

• направив электронное письмо на адрес: отправить сообщение
  - либо направив запрос с данной страницы, заполнив нижеприведенную форму "Оперативная связь".

Оперативная связь со специалистами

Пожалуйста, заполните все поля формы:
Ф.И.О.
Телефон
e-mail
Задание юристу: стороны договора, предмет договора (купли продажи, займа, поставки, аренды и др.), сроки действия договора, существенные условия для заказчика, порядок и сроки оплаты
Защита от спама

Образцы договоров