Договор подряда на благоустройство цеха *

ДОГОВОР  № ___

(город, населенный пункт)                                                                        (дата) 200__ г.

            (Полное наименование организации), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (ф.и.о. руководителя), действующего на основании устава, с одной стороны, и (полное наименование организации), именуемая в дальнейшем “Подряд-чик”, в лице (должность, ф.и.о. руководителя), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора

            1.1. Подрядчик   принимает    на   себя  благоустройство опытно - промышленного цеха на территории завода (проезды, площадки общей площадью ____ кв.м.), проверку, ремонт и испытания наружных сетей водопровода, фекальной и ливневой канализации.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство в срок с (дата) 2001 г. по (дата) 2001 г.  произвести работы, указанные  в  пункте  1.1.  настоящего  договора,  в  соответствии   с утвержденной  проектно-сметной  документацией,  обеспечить  выполнение строительно-монтажных работ в соответствии со строительными нормами  и правилами;  произвести  индивидуальное  испытание проверенного или  смонтированного  им оборудования; сдать рабочей комиссии работы по настоящему договору.

1.3. Заказчик   обязуется провести   комплексное   опробование оборудования,  принять  от Подрядчика  по  акту  рабочей  комиссии   выполненные работы.

            Приемку работ Заказчик производит на основании исполнительных схем, выполненных геодезической службой  Подрядчика и акта формы № 2.

1.4. Дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения работ, выполняются после утверждения Заказчиком дополнительной сметы на эти работы.

1.5. Срок передачи фронта работ считать со дня подписания акта по приемке площадки под благоустройство с приложенной к нему необходимой исполнительной  и технической документацией, документами о разрешении выполнения работ.

            Срок окончания работ по договору продлевается на время задержки предоставления фронта работ и согласовывается дополнительно в зависимости от вида работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая  стоимость  работ  определяется   в   размере (указать цифрами и прописью) рублей (согласована сторонами на основе сметной стоимости  работ  в  ценах  1984  года  с  учетом индексов инфляции, разрабатываемых УРЦЭЦС для организаций, выполняющих наружные инженерные сети).

2.1.1. При расчетах за выполненные работы  стоимость работ и услуг оплачивается в соответствии с формулой :

            С = ( С84 * И * Кинф + П * И1) * 1,2, где

С  - стоимость работ и услуг по договору;

С84  - стоимость СМР в ценах 1984 года;

И  - индекс удорожания СМР в ценах 1984 года;

К  - коэффициент инфляции;

П  - прочие затраты;

И1  - коэффициент, учитывающий налог на добавленную стоимость.

3. Основания для одностороннего расторжения договора

3.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:

3.1.1. Подрядчиком   лишь  в  случае просрочки  Заказчиком любого платежа более чем на календарный месяц.

3.1.2. Заказчиком   лишь   в   случае   невыполнения  Подрядчиком обязательств по выполнению благоустройству и инженерных сетей и коммуникаций, а именно:

а) просрочки начала работ более ___ дней;

б) при допущении грубых нарушений при  производстве  строительных работ;

3.2. В этом случае сторона расторгнувшая договор составляет акт и в  течение пяти дней высылает его другой стороне заказным письмом. Расторжение договора незамедлительно вступает в силу.

3.3. Передача   прав   и   обязанностей  по  настоящему  договору третьим лицам допускается только с согласия сторон.

3.4. Денежные   суммы,   возвращаемые   в  случае  одностороннего расторжения   договора   в   течение ___ банковских   дней, не индексируются.

4. Ответственность сторон

4.1. За   невыполнение   или   ненадлежащее   выполнение    своих обязанностей стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны не несут  ответственности,  предусмотренной главой 4 настоящего   договора,  если  невозможность  выполнения  обязательства наступила   в   силу   обстоятельств непреодолимой силы.

4.3. Подрядчик обязан устранить допущенные по его  вине  дефекты, обнаруженные   в  течение  двенадцати  месяцев  со  дня  приемки объектов.

4.4. Стороны  прикладывают  максимальные усилия,  чтобы устранить возникающие   разногласия   исключительно   путем   переговоров,   при невозможности   устранения   разногласий   путем  переговоров  стороны обращаются в арбитражный суд _____________ области.

5. Заключительные условия

5.1. Все  изменения, дополнения  настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной  форме  и  подписаны обеими сторонами.

5.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

5.3. Стороны не  имеют  права  передавать  свои  права и обязанности  по договору третьим лицам.

5.4. Содержание договора и информация, связанная с ним,  является конфиденциальной.

5.5. Договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до выполнения сторонами взятых на себя обязательств и проведения расчетов.

5.6. К договору прилагаются:

            - ведомость договорной цены;

            - проектно - сметная документация.

6. Реквизиты и подписи сторон

            6.1.Заказчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).

            6.2.Подрядчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).

Заказчик                                                                                    Подрядчик

_______________________                                     _______________________

(ф.и.о.)                                                                      (ф.и.о.)

м.п.                                                                            м.п.

Представленные на сайте формы и тексты договоров - всего лишь образцы и их можно использовать, дорабатывая для каждого конкретного случая.

Уважаемые посетители! Группа юридических компаний «Лекс» специализируется в договорном законодательстве и предлагает Вам свои услуги по разработке договора. Юридическую услугу по составлению договора Вы можете заказать одним из следующих способов:

• направив электронное письмо на адрес: отправить сообщение
  - либо направив запрос с данной страницы, заполнив нижеприведенную форму "Оперативная связь".

Оперативная связь со специалистами

Пожалуйста, заполните все поля формы:
Ф.И.О.
Телефон
e-mail
Задание юристу: стороны договора, предмет договора (купли продажи, займа, поставки, аренды и др.), сроки действия договора, существенные условия для заказчика, порядок и сроки оплаты
Защита от спама

Образцы договоров