Договор подряда на строительство здания газораспределительной станции *

ДОГОВОР  № ___

(город, населенный пункт)                                                                        (дата) 200__ г.

            (Полное наименование организации), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (ф.и.о. руководителя), действующего на основании устава, с одной стороны, и (полное наименование организации), именуемая в дальнейшем “Подряд-чик”, в лице (должность, ф.и.о. руководителя), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора

            1.1. Подрядчик   принимает    на   себя    строительство здания газораспределительной станции в полном объеме, здания блока переключений,  фундамента под дымовую трубу (диаметром ____ ) с установкой фундаментов для растяжек, устройство молниеотвода, выгреба емкостью __ куб.м.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство произвести работы, указанные  в  пункте  1.1.  настоящего  договора,  в  соответствии   с утвержденной  проектно-сметной  документацией,  обеспечить  выполнение строительно-монтажных работ в соответствии со строительными нормами  и правилами;  произвести  индивидуальное  испытание  смонтированного  им оборудования; сдать рабочей комиссии работы по настоящему договору.

1.3. Заказчик   обязуется  обеспечить  открытие  и  непрерывность финансирования   строительства,   провести   комплексное   опробование оборудования   подлежащих   вводу  в  действие  объектов,  принять  от Подрядчика  по  акту  рабочей  комиссии   законченные   строительством  объекты.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая  стоимость  работ  определяется   в   размере (указать цифрами и прописью) рублей (согласована сторонами на основе сметной стоимости  работ  в  ценах  1984  года  с  учетом  коэффициента инфляции на дату проведения платежей).

Коэффициент инфляции   рассчитывается    Подрядчиком    с    учетом коэффициента,     определяемого    межведомственной    комиссией    при правительстве ___________ области.

2.2. После   возведения   Подрядчиком (указать наименование объекта) Заказчик  производит  платеж  в  размере  ___ процентов общей стоимости работ,  после (указать наименование объекта) производит платеж  в  размере  50 процентов общей стоимости работ.

2.3. Согласование размера очередного платежа в денежном выражении производится  после  подписания  акта  приема-сдачи  выполненных работ путем подписания сторонами протокола,  являющегося неотьемлимой частью настоящего договора.  Протокол представляется Подрядчиком партнеру для согласования за  ___ дней до срока платежа.

2.4. При  невыполнении  по   вине   Подрядчика   объемов   работ, предусмотренных  графиком  их  производства  (Приложение __),  сумма предъявленного промежуточного платежа за фактически выполненные работы уменьшается    на   стоимость   недовыполненных   работ   или   платеж задерживаются до устранения допущенного отставания.

2.5. Окончательный  расчет  производится  в  месячный  срок после принятия объектов ГРС.

3. Основания для одностороннего расторжения договора

3.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:

3.1.1. Подрядчиком   лишь  в  случае  просрочки  Заказчиком  двух платежей подряд.

3.1.2. Заказчиком   лишь   в   случае   невыполнения  Подрядчиком обязательств по строительству объектов, а именно:

а) просрочки начала строительства более ____ месяцев;

б) при допущении грубых нарушений при  производстве  строительных работ;

3.2. В этом случае сторона расторгнувшая договор составляет акт и в  течение  десяти  дней высылает его другой стороне заказным письмом. Расторжение договора незамедлительно вступает в силу.

3.3. Передача   прав   и   обязанностей  по  настоящему  договору третьим лицам допускается только с согласия сторон.

3.4. Денежные   суммы,   возвращаемые   в  случае  одностороннего расторжения   договора   в   течение _____ банковских   дней, не индексируются.

4. Ответственность сторон

4.1. За   невыполнение   или   ненадлежащее   выполнение    своих обязанностей стороны несут ответственность предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. За  каждый  день  просрочки  согласованных  сроков  платежей Заказчик уплачивает Подрядчику  пеню  в  размере  __  %  от  суммы платежа за каждый день просрочки.

4.3. Стороны не несут  ответственности,  предусмотренной главой 4 настоящего договора, если невозможность выполнения  обязательства наступила   в силу обстоятельств непреодолимой силы.

4.4. Подрядчик обязан устранить допущенные по его  вине  дефекты, обнаруженные   в  течение  двенадцати  месяцев  со  дня  приемки объектов.

4.5. Стороны  прикладывают  максимальные усилия,  чтобы устранить возникающие   разногласия   исключительно   путем   переговоров,   при невозможности   устранения   разногласий   путем  переговоров  стороны обращаются в арбитражный суд __________ области.

5. Заключительные условия

5.1. Все  изменения, дополнения  настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной  форме  и  подписаны обеими сторонами.

5.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

5.3. Стороны не  имеют  права  передавать  свои  права и обязанности  по договору третьим лицам.

5.4. Содержание договора и информация, связанная с ним, является конфиденциальной.

5.6. Договор вступает  в силу после подписания его сторонами и действует до

__________________ .

5.7. К договору прилагаются:

            Приложение 1 -

            Приложение 2 –

6. Реквизиты и подписи сторон

            6.1.Заказчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).

            6.2.Подрядчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).

Заказчик                                                                                    Подрядчик

_______________________                                     _______________________

(ф.и.о.)                                                                      (ф.и.о.)

м.п.                                                                            м.п.

Представленные на сайте формы и тексты договоров - всего лишь образцы и их можно использовать, дорабатывая для каждого конкретного случая.

Уважаемые посетители! Группа юридических компаний «Лекс» специализируется в договорном законодательстве и предлагает Вам свои услуги по разработке договора. Юридическую услугу по составлению договора Вы можете заказать одним из следующих способов:

• направив электронное письмо на адрес: отправить сообщение
  - либо направив запрос с данной страницы, заполнив нижеприведенную форму "Оперативная связь".

Оперативная связь со специалистами

Пожалуйста, заполните все поля формы:
Ф.И.О.
Телефон
e-mail
Задание юристу: стороны договора, предмет договора (купли продажи, займа, поставки, аренды и др.), сроки действия договора, существенные условия для заказчика, порядок и сроки оплаты
Защита от спама

Образцы договоров