Договор подряда на установку глубинного насоса *

ДОГОВОР  № ___

(город, населенный пункт)                                                                        (дата) 200__ г.

            (Полное наименование организации), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (ф.и.о. руководителя), действующего на основании устава, с одной стороны, и (полное наименование организации), именуемая в дальнейшем “Подрядчик”, в лице (должность, ф.и.о. руководителя), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик   принимает    на   себя проведение работ по установке глубинного насоса (указать марку насоса), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство произвести работы, указанные  в  пункте  1.1.  настоящего  договора,  в  соответствии   с утвержденной  проектно-сметной  документацией,  обеспечить  выполнение строительно-монтажных работ в соответствии со строительными нормами  и правилами;  произвести  индивидуальное  испытание  смонтированного  им оборудования; сдать рабочей комиссии работы по настоящему договору.

1.3. Кроме   работ,   указанных  в  п.1.2.  настоящего  договора, Подрядчик   принимает   на   себя    обязательства    по    разработке проектно-сметной  документации  и  ее  согласование с соответствующими инстанциями.

1.4. Заказчик   обязуется  обеспечить  открытие  и  непрерывность финансирования работ,   провести   комплексное   опробование глубинного насоса,  принять  от Подрядчика  по  акту  рабочей  комиссии выполненные работы в месячный срок.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая  стоимость  работ  определяется   в   размере (указать цифрами и прописью) рублей.

2.2. В течение ___ дней  после подписания настоящего договора Заказчик  производит  платеж  в  размере  ___ процентов общей стоимости работ.

2.3. Согласование размера очередного платежа в денежном выражении производится  после  подписания  акта  приема-сдачи  выполненных работ путем подписания сторонами протокола,  являющегося неотьемлимой частью настоящего договора.  Протокол представляется Подрядчиком партнеру для согласования за  __ дней до срока платежа.

2.4. При  невыполнении  по   вине   Подрядчика   объемов   работ, предусмотренных  графиком  их  производства  (Приложение 2),  сумма предъявленного промежуточного платежа за фактически выполненные работы уменьшается    на   стоимость   недовыполненных   работ   или   платеж задерживается до устранения допущенного отставания.

2.5. Окончательный  расчет  производится  в ___ дневный срок после принятия всех выполненных работ по установке глубинного насоса.

3. Основания для одностороннего расторжения договора

3.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:

3.1.1. Подрядчиком в  случае  просрочки  Заказчиком платежа более чем на месяц.

3.1.2. Заказчиком   лишь   в   случае   невыполнения  Подрядчиком обязательств по проведению работ по установке глубинного насоса, а именно:

а) просрочки начала работ более __ месяцев;

б) при допущении грубых нарушений при  производстве  строительно - монтажных работ;

3.2. В этом случае сторона расторгнувшая договор составляет акт и в  течение  десяти  дней высылает его другой стороне заказным письмом. Расторжение договора незамедлительно вступает в силу.

3.3. Передача   прав   и   обязанностей  по  настоящему  договору Заказчиком третьим лицам допускается только с согласия Подрядчика.

3.4. Денежные   суммы, возвращаемые   в  случае  одностороннего расторжения   договора   в   течение ____ банковских   дней, не индексируются.

4. Ответственность сторон

4.1. За   невыполнение   или   ненадлежащее   выполнение    своих обязанностей стороны несут ответственность предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. За  каждый  день  просрочки  согласованных  сроков  платежей Заказчик уплачивает Подрядчику  пеню  в  размере  __  %  от  суммы платежа.

4.3. В случае просрочки сдачи всех работ по установке глубинного насоса Подрядчик уплачивает штраф в размере (указать цифрами и прописью) рублей.

4.4. Стороны не несут  ответственности,  предусмотренной главой 4 настоящего   договора, если  невозможность  выполнения  обязательства наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы.

4.5. Подрядчик обязан устранить допущенные по его  вине  дефекты, обнаруженные   в течение 12 месяцев  со  дня  приемки  выполненных работ по установке глубинного насоса.

4.6. Стороны прикладывают максимальные усилия,  чтобы устранить возникающие разногласия исключительно путем   переговоров,   при невозможности устранения разногласий путем  переговоров  стороны обращаются в  арбитражный суд _______________ области.

5. Заключительные условия

5.1. Все  изменения, дополнения  настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной  форме  и  подписаны обеими сторонами.

5.2. Договор вступает в силу после подписания его сторонами.

5.3. К договору прилагаются:

            - смета;

            - график производства работ по установке глубинного насоса.

6. Реквизиты и подписи сторон

            6.1.Заказчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).

            6.2.Подрядчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).

Заказчик                                                                                    Подрядчик

_______________________                                     _______________________

(ф.и.о.)                                                                      (ф.и.о.)

м.п.                                                                            м.п.

Представленные на сайте формы и тексты договоров - всего лишь образцы и их можно использовать, дорабатывая для каждого конкретного случая.

Уважаемые посетители! Группа юридических компаний «Лекс» специализируется в договорном законодательстве и предлагает Вам свои услуги по разработке договора. Юридическую услугу по составлению договора Вы можете заказать одним из следующих способов:

• направив электронное письмо на адрес: отправить сообщение
  - либо направив запрос с данной страницы, заполнив нижеприведенную форму "Оперативная связь".

Оперативная связь со специалистами

Пожалуйста, заполните все поля формы:
Ф.И.О.
Телефон
e-mail
Задание юристу: стороны договора, предмет договора (купли продажи, займа, поставки, аренды и др.), сроки действия договора, существенные условия для заказчика, порядок и сроки оплаты
Защита от спама

Образцы договоров