Исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на кап. строительство) *

Исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на кап. строительство)

                         ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

          по преддоговорному спору (подряд на капстроительство)

+-------------------------------------------------------------------+

¦ Реквизиты Подрядчика          ¦    В Арбитражный суд              ¦

¦ (вышестоящий орган,           ¦    Истец:______________________   ¦

¦ наименование строительной     ¦    (наименование Подрядчика)      ¦

¦ организации, почтовый         ¦    ____________________________   ¦

¦ адрес, телефон)               ¦    (почтовый адрес, расчетный     ¦

¦ Дата, исходящий номер         ¦    счет N____ в _______________   ¦

¦                               ¦    отделении банка.               ¦

¦                               ¦    Ответчик:___________________   ¦

¦                               ¦    (наименование организации      ¦

¦                               ¦    Заказчика)                     ¦

¦                               ¦    почтовый адрес, расчетный счет ¦

¦                               ¦    N______ в ___________________  ¦

¦                               ¦    отделении банка.               ¦

+-------------------------------------------------------------------+

                          ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

                      по преддоговорному спору

                (сумма договора ___________ рублей)

     При  заключении   нами  договора   на  строительство   (техническое

перевооружение, реконструкцию и т.п.) от "___"______19__г. с ___________

(наименование организации  Заказчика) между  сторонами  возник  спор  по

содержанию Особых условий к договору. В процессе совместного рассмотрения

возникших  разногласий   "___"________19__г.  стороны  к  соглашению  по

содержанию пункта 3 абзаца 2 Особых условий к договору не пришли.

     Нами была  предложена следующая  редакция этого  пункта: "В  случае

непредставления измененной  рабочей документации  в установленный  срок,

Заказчик уплачивает  штраф  в  размере  ______  рублей  за  каждый  день

просрочки."

     Заказчик  _______________   (наименование  организации   Заказчика)

предлагает  установить  за  нарушение  срока  предоставления  измененной

рабочей документации  штраф в  размере  ______  рублей  за  каждый  день

просрочки.

     Просим на  основании  пункта  32  Правил  о  договорах  подряда  на

капитальное  строительство,   предусматривающего  обязанность  Заказчика

уплачивать штраф  в размере  _____  рублей  за  каждый  день  просрочки,

принять  пункт   3  абзац   2  Особых   условий  к  договору  N_____  от

"___"____19__г. в нашей редакции.

     Приложение:

     1. Копия договора на строительство ________________________________

(наименование объекта) от "___"_____19__г.

     2. Копия Особых условий к договору от "___"______19__г. N______.

     3. Копия  протокола разногласий по особым условиям к договору N____

от "____"_______19__г.

     4. Копия препроводительного письма от "___"_______19__г.

     5.  Конверт,   в  котором   было  получено   письмо  Ответчика   от

"___"____19__г. со штемпелем почтового отделения от "___"______19__г.

     6. Копия  протокола согласования разногласий от "___"_____19__г. по

особым условиям к договору N____ от "___"______19__г.

     7. Почтовая  квитанция от  "___"____19__г.  об  отправке  Ответчику

копии заявления в Госарбитраж.

     8.  Платежное   поручение  от  "___"______19__г.  N____  на  уплату

госпошлины.

     Подрядчик

(должность, Ф.И.О. руководителя)             (подпись)

М.П.

Представленные на сайте формы и тексты договоров - всего лишь образцы и их можно использовать, дорабатывая для каждого конкретного случая.

Уважаемые посетители! Группа юридических компаний «Лекс» специализируется в договорном законодательстве и предлагает Вам свои услуги по разработке договора. Юридическую услугу по составлению договора Вы можете заказать одним из следующих способов:

• направив электронное письмо на адрес: отправить сообщение
  - либо направив запрос с данной страницы, заполнив нижеприведенную форму "Оперативная связь".

Оперативная связь со специалистами

Пожалуйста, заполните все поля формы:
Ф.И.О.
Телефон
e-mail
Задание юристу: стороны договора, предмет договора (купли продажи, займа, поставки, аренды и др.), сроки действия договора, существенные условия для заказчика, порядок и сроки оплаты
Защита от спама

Образцы договоров