Исковое заявление по преддоговорному спору *

               Исковое заявление по преддоговорному спору

___________________________________________________________________________

:                                   :                                      :

: Реквизиты Подрядчика              :  В Государственный Арбитраж          :

: ( вышестоящий орган,              :  РСФСР ( адрес )                     :

: наименование строительной         :                                      :

: организации,                      :  Истец:___________________________   :

: почтовый адрес,                   :          (наименование Подрядчика)   :

: телефон)                          :  _________________________________   :

:                                   :  почтовый адрес, расчетный           :

: Дата, исходящий N                 :  счет N ____________________         :

:                                   :  в ____________________ отделении    :

:                                   :  Промстройбанка                      :

:                                   :                                      :

:                                   :  Ответчик:________________________   :

:                                   :              (наименование органи-   :

:                                   :  _________________________________   :

:                                   :         зации Заказчика)             :

:                                   :                                      :

:                                   :  почтовый адрес, расчетный           :

:                                   :  счет N ____________________         :

:                                   :  в ____________________ отделении    :

:                                   :  Промстройбанка                      :

:                                   :                                      :

:___________________________________:______________________________________:

                             Исковое заявление

                          по преддоговорному спору

                     (сумма договора ___________рублей)

    При заключении нами договора на строительство (техническое  перевооруже-

ние, реконструкцию  и т.п.) от "_____"______________19___г.  с _____________

(наименование организации Заказчика) между сторонами возник спор по содержа-

нию Особых условий к договору. В процессе совместного рассмотрения возникших

разногласий "____"______________19____г.  стороны к соглашению по содержанию

пункта 3 абзаца 2 Особых условий  к договору не пришли.

    Нами была предложена следующая редакция этого  пункта:  "В  случае  неп-

редставления измененной рабочей документации в установленный срок,  Заказчик

уплачивает штраф в  размере  _____________________  рублей  за  каждый  день

просрочки".

    Заказчик _________________________ (наименование организации  Заказчика)

предлагает установить  за  нарушение  срока представления измененной рабочей

документации штраф в размере _____________________  рублей  за  каждый  день

просрочки.

    Просим на основании пункта 32 Правил о договорах подряда на  капитальное

строительство, предусматривающего  обязанность  Заказчика уплачивать штраф в

размере _______________ рублей за каждый день просрочки, принять пункт 3 аб-

зац 2  Особых условий к договору N _____________ от"____"___________19____г.

в нашей редакции.

    Приложение:

    1. Копия  договора  на  строительство  ___________________ (наименование

объекта) от "_____"________________19____г.

    2. Копия особых условий к договору N _______ от "____"__________19____г.

    3. Копия протокола разногласий по особым условиям к договору N  ________

от  "____"__________19____г.

    4. Копия препроводительного письма от "____"__________19____г.

    5. Конверт,   в    котором    было    получено   письмо   Ответчика   от

"____"_______19__г. со штемпелем почтового отделения от "___"_______19____г.

    6. Копия протокола согласования разногласий от  "_____"__________19___г.

по особым условиям к  договору N ________ от "____"__________19____г.

    7. Почтовая квитанция от "____"__________19____г.  об отправке Ответчику

копии заявления в Госарбитраж.

    8. Платежное поручение от "____"__________19___г. N______________ на уп-

лату госпошлины.

    Подрядчик

    (должность, ф.и.о.

    руководителя)

                                       (подпись)

Представленные на сайте формы и тексты договоров - всего лишь образцы и их можно использовать, дорабатывая для каждого конкретного случая.

Уважаемые посетители! Группа юридических компаний «Лекс» специализируется в договорном законодательстве и предлагает Вам свои услуги по разработке договора. Юридическую услугу по составлению договора Вы можете заказать одним из следующих способов:

• направив электронное письмо на адрес: отправить сообщение
  - либо направив запрос с данной страницы, заполнив нижеприведенную форму "Оперативная связь".

Оперативная связь со специалистами

Пожалуйста, заполните все поля формы:
Ф.И.О.
Телефон
e-mail
Задание юристу: стороны договора, предмет договора (купли продажи, займа, поставки, аренды и др.), сроки действия договора, существенные условия для заказчика, порядок и сроки оплаты
Защита от спама

Образцы договоров